Poder Executivo ● 04/03/2016 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Recife, 4 de março de 2016 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA N° 0282//2014-SEE CONTRATADA: ALCA ENGENHARIA LTDA. CNPJ/MF: 05.205.071/0001-44. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 13.732,30. Data de assinatura: 30 de maio de 2015. (F) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA N° 0282//

Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas ● 01/10/2021 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

10 – sexta-feira, 01 de Outubro de 2021 Diário dos Municípios Mineiros CONVALIDAÇÃO. PROC. LICITATÓRIO Nº. 39/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 13/2021. REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09/2021. Resumo do Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar. Contratada: Realpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda. Valor total: R$ 53,00. Art. 65, inciso II, “d”, da Lei 8.666/93. Piranga, 15/06/2021. Isabel Cristina de Souza Pereira. EXTRA

Poder Executivo ● 12/05/2015 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Recife, 12 de maio de 2015 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO AVISO DE PREGÃO - PROCESSO CPL/SECTEC Nº 002/2015, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2015 - OBJETO: Aquisição de materiais de consumo diversos destinados para a manutenção dos experimentos do Museu Espaço Ciência. Entrega das Propostas até 22/05/2015 às 09:00h. Abertura das Propostas: 22/05/2015 às 09:30h, Início da Disputa: 22/05/2015 às 10:00h, horário de Brasília. O Edital, na

Poder Executivo ● 05/09/2015 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Recife, 5 de setembro de 2015 Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE 17° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA N° 037/2013-SEE CONTRATADA: CONSTRUSEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/MF: 02.350.293/0001-62. Objeto: Prorrogação do Prazo Contratual e de sua execução por mais 75 dias, com vigência no período de 22/12/2015 à 20/01/2016 e execução no período de 24/08/2015 à 22/09/2015. Data de assinatura: 24

Poder Executivo ● 26/02/2016 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Recife, 26 de fevereiro de 2016 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA N° 0288/2014-SEE CONTRATADA: N.B CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ/MF: 00.721.895/0001-53. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 21.907,30. Data de assinatura: 21 de agosto de 2015. (F) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA N°

Poder Executivo ● 27/02/2015 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

20 Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo BANCO BRADESCO S/A. Objeto: Prorrog. do prazo do contr. mater; Vigência: a partir do dia 01.01.15, tendo como termo final o dia 31.12.15. Valor mensal estimado: R$ 16.000,00; Valor total empenhado: R$ 192.000,00. 5º T.A AO CONTR. PREST. SERV. DE ARRECADAÇÃO E REPASSE DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS ESTADUAIS. C-SAFI Nº 092/11. Partes: SEFAZ e o BANCO BRADESCO S/A. Objeto: Prorrog. do prazo do contr. mater; Vigência: a partir do d