TJMG 16/02/2018 - Pág. 17 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas ● 16/02/2018 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Minas Gerais - Caderno 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO
– Extrato do 4º termo aditivo ao Contrato 056/2016
Espécie: 4º termo aditivo ao contrato nº 056/2016. Origem: Processo
Licitatório nº 034/2016, Tomada de Preços nº 009/2016. Contratante:
Prefeitura Municipal de São Gotardo. Contratada: Paesan Pavimentação, Eng. e Saneamento Ltda. Objeto: Constitui objeto do 4º termo
aditivo a prorrogação do prazo de vigência do e da execução da obra
por mais 181 dias. Data de assinatura do aditivo: 29/12/2017. Vigência:
01/01/2018 a 30/06/2018. Assinantes: Seiji Eduardo Sekita – Prefeito
Municipal. César José Barbosa – Secretário Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Transportes. José Wilson Ribeiro - representante da Contratada.
3 cm -14 1061161 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO
Extrato do 5º termo aditivo ao Contrato 035/2016
Espécie: 5º termo aditivo ao contrato nº 035/2016. Origem: Processo
Licitatório nº 018/2016, Tomada de Preços nº 005/2016. Contratante:
Prefeitura Municipal de São Gotardo. Contratada: Paesan Pavimentação, Eng. e Saneamento Ltda. Objeto: Constitui objeto do 5º termo
aditivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato e da execução
da obra por mais 181 dias. Data de assinatura do aditivo: 29/12/2017.
Vigência: 01/01/2018 a 30/06/2018. Assinantes: Seiji Eduardo Sekita
– Prefeito Municipal. César José Barbosa – Secretário Municipal de
Obras Públicas, Serviços Urbanos e Transportes. José Wilson Ribeiro representante da Contratada.
3 cm -14 1061160 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO
Extrato do 3º termo aditivo ao Contrato 072/2016
Espécie: 3º termo aditivo ao contrato nº 072/2016. Origem: Processo
Licitatório nº 042/2016 Tomada de Preços nº 013/2016. Contratante:
Prefeitura Municipal de São Gotardo. Contratada: Paesan Pavimentação, Eng. e Saneamento Ltda. Objeto: Constitui objeto do 3º termo
aditivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato e da execução
da obra por mais 181 dias. Data de assinatura do aditivo: 29/12/2017.
Vigência do contrato e execução da obra: 01/01/2018 a 30/06/2018.
Assinantes: Seiji Eduardo Sekita – Prefeito Municipal. César José Barbosa- Secretário Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos e
Transportes. José Wilson Ribeiro - representante da Contratada.
3 cm -14 1061159 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO
Extrato do 9º termo aditivo ao Contrato 108/2015
Espécie: 9º termo aditivo ao contrato nº 108/2015. Origem: Processo
Licitatório nº 034/2015, Tomada de Preços nº 005/2015. Contratante:
Prefeitura Municipal de São Gotardo. Contratada: Paesan-Pavimentação Engenharia e Saneamento Ltda. Objeto: Constitui objeto do 9º
termo aditivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais
06 meses. Data de assinatura do aditivo: 29/12/2017. Vigência do contrato: 01/01/2018 a 30/06/2018. Assinantes: Seiji Eduardo Sekita – Prefeito Municipal. César José Barbosa – Secretário Municipal de Obras
Públicas, Serviços Urbanos e Transportes. José Wilson Ribeiro – representante da Contratada.
3 cm -14 1061158 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO
Extrato do 1º termo aditivo ao Contrato 079/2017
Espécie: 1º termo aditivo do contrato nº 079/2017. Origem: Processo
Licitatório nº 017/2017, Tomada de Preços nº 002/2017. Contratante:
Prefeitura Municipal de São Gotardo. Contratada: . Objeto: Constitui
objeto do 1º termo aditivo a reprogramação da obra, com acréscimo
de 50% no valor inicial atualizado do contrato 079/2017. Valor do aditivo: R$204.846,39. Data do aditivo: 08/02/2018. Seiji Eduardo Sekita
– Prefeito Municipal. José Antônio de Abreu Pereira – Secretário Municipal de Esportes. José Xavier da Silva - representante da Contratada.
3 cm -15 1061260 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO
Extrato do 5º termo aditivo ao Contrato 166/2015
Espécie: 5º termo aditivo ao contrato nº 166/2015. Origem: Processo
Licitatório nº 051/2015, Tomada de Preços nº 006/2015. Contratante:
Prefeitura Municipal de São Gotardo. Contratada: CSC Construtora
Siqueira Cardoso Eireli-EPP. Objeto: Constitui objeto do 5º termo
aditivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato 166/2015 por
mais 06 meses. Data de assinatura: 29/12/2017. Vigência: 01/01/2018
a 30/06/2018. Assinantes: Seiji Eduardo Sekita – Prefeito Municipal.
César José Barbosa – Secretário Municipal de Obras Públicas, Serviços
Urbanos e Transportes. João Murilo de Siqueira Cardoso - representante da Contratada.
3 cm -14 1061157 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO
Extrato do 7º termo aditivo ao Contrato 036/2016
Espécie: 7º termo aditivo ao contrato nº 036/2016. Origem: Processo Licitatório nº 019/2016, Tomada de Preços nº 006/2016. Contratante: Prefeitura Municipal de São Gotardo. Contratada: Paesan-Pavimentação Engenharia E Saneamento Ltda. Objeto: Constitui objeto
do 7º termo aditivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato
e da execução da obra por mais 181 dias. Data de assinatura do aditivo: 29/12/2017. Vigência: 01/01/2018 a 30/06/2018. Assinantes: Seiji
Eduardo Sekita – Prefeito Municipal. César José Barbosa – Secretário Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Transportes. José
Wilson Ribeiro – representante da Contratada.
3 cm -14 1061135 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO
torna público - 1ª Retificação Do Edital De Licitação: Processo Licitatório Nº. Pmsg/Cpl/008/2018, Pregão Presencial Nº. 006/2018. Objeto:
Contratação De Empresa Para Fornecimento Parcelado De Leite Pasteurizado Tipo C, Em Atendimento A Secretaria Municipal De Educação, Cultura, E Turismo, Do Município De São Gotardo/Mg. A
Realização Do Certame Mantêm-Se Para O Dia 21/02/2018, Com O
Credenciamento Das Licitantes Ás 08h45min (oito Horas E Quarenta E
Cinco Minutos) E Abertura Dos Envelopes Ás 09h00min (nove Horas),
Na Sala Do Departamento De Licitação E Contratos. Esclarecimentos
Através Do Telefone (34) 3671-7127. Prefeito Municipal: Seiji Eduardo Sekita.
3 cm -15 1061509 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO
torna público - 1ª Retificação Do Edital De Licitação: processo licitatório nº. pmsg/cpl/007/2018, pregão presencial nº. 005/2018. tipo: maior
percentual de desconto tabela unitex. objeto: contratação de empresa
para fornecimentos de medicamentos éticos, genéricos, e similares,
com o maior percentual de desconto global sobre a tebela unitex, em
atendimento a secretaria de saúde, do município de são gotardo/mg.
a realização do certame mantêm-se para o dia 20/02/2018, com o credenciamento das licitantes ás 08h45min (oito horas e quarenta e cinco
minutos) e abertura dos envelopes ás 09h00min (nove horas), na sala do
departamento de licitação e contratos. esclarecimentos através do telefone (34) 3671-7127. prefeito municipal: seiji eduardo sekita.
3 cm -15 1061320 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO
Extrato do 3º termo aditivo ao Contrato 009/2016
Espécie: 3º termo aditivo ao contrato nº 009/2016. Origem: Processo
Licitatório nº 103/2015, Tomada de Preços nº 012/2015. Contratante:
Prefeitura Municipal de São Gotardo. Contratada: CSC Construtora
Siqueira Cardoso Eireli-EPP. Objeto: Constitui objeto do 3º termo
aditivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato 009/2016 por
mais 06 meses. Data de assinatura: 29/12/2017. Vigência: 01/01/2018
a 30/06/2018. Assinantes: Seiji Eduardo Sekita – Prefeito Municipal.
César José Barbosa – Secretário Municipal de Obras Públicas, Serviços
Urbanos e Transportes. João Murilo de Siqueira Cardoso - representante da Contratada.
3 cm -14 1061156 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG
torna público a homologação/adjudicação do do Proc. Lic. nº 002/2018,
T. P. nº 002/2018. Objeto: Contratação de empresa especializada para
conclusão da obra de construção da UBS – Unidade Básica de Saúde
na Comunidade de Simão Campos. Empresa: AUTÊNTICA EDIFICAÇÕES EIRELI - ME, CNPJ: 17.818.109/0001-33, Valor total R$
131.833,23. 14/02/2018. Danilo Wagner Veloso. Prefeito Municipal.
2 cm -14 1061181 - 1

Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG
torna público o extrato de contrato nº 009/2018 do do Proc. Lic. nº
002/2018, T. P. nº 002/2018. Objeto: Contratação de empresa especializada para conclusão da obra de construção da UBS – Unidade Básica
de Saúde na Comunidade de Simão Campos. Empresa: AUTÊNTICA
EDIFICAÇÕES EIRELI - ME, CNPJ: 17.818.109/0001-33, Valor total
R$ 131.833,23. Vigência: 06/02/2018 á 18/04/2018. Danilo Wagner
Veloso. Prefeito Municipal. 14/02/2018.
2 cm -14 1061182 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI,
torna público a celebração dos seguintes Termos Aditivos aos contratos referentes a locação de imóvel que atendem a diversas secretarias
da Administração Pública do Município de São João Del Rei, a saber:
12º T.A. – Contrato 026/2008 Vigência 31/12/2018 – Valor Global R$
37.091,04 ; 3º T.A. Contrato 017/2015 – Vigência 31/12/201 Valor Global R$ 9.683,16 ; 9º T.A. Contrato 018/2008 – Vigência 31/12/2018
- Valor Global R$ 2.592,60; 4º T.A. Contrato 018/2014 – Vigência
31/01/2018 – Valor Global R$ 1.043,79,11º T.A. Contrato 019/2008
- Vigência 31/12/2018-Valor Global R$ 21.445,68; 5º T.A. Contrato
019/2014- Vigência 31/12/2018-Valor Global R$32.242,44;10ºT.A
Contrato 020/2008 –Vigência 31/12/2018 Valor Global R$ 13.973,40;
11ºT.A. Contrato 23/2008 - Vigência 31/12/2018-Valor Global R$
26.105,64;8º T.A. Contrato 28/2010 – Vigência - 31/12/2018-Valor
Global R$ 14.322,36;11ºT.A.Contrato 29/2008 Vigência-31/12/2018
– Valor Global R$13.049,40;10º T.A Contrato 34/2008 - Vigência31/12/2018 - Valor Global R$ 57.651,48;4º T.A. Contrato 38/2014
– Vigência-31/12/2018 - Valor Global R$ 42.622,44;4º T.A. Contrato 61/2014-Vigência-31/12/2018 - Valor Global R$ 44.058,12;
4°T.A.Contrato 61/2016 – Vigência 31/12/2018 – Valor Global R$
600,00;8ºT.A. Contrato 69/2011 – Vigência 31/12/2018- Valor Global
R$ 20.816,40; 6ºT.A. Contrato 93/2013 – Vigência 31/12/2018 -Valor
Global R$ 45.804,96; 6ºT.A. Contrato 69/2013 – Vigência 31/12/2018
– Valor Global R$ 22.576,20; 9º T.A. Contrato 224/2010 - Vigência
31/12/2018-Valor Global R$ 8.673,60; 8º T.A. Contrato 229/2010Vigência31/12/2018-Valor Global R$ 45.476,04; 8º T.A. Contrato
230/2010-Vigência 31/12/2018 - Valor Global R$ 58.834,32, originados de DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento legal: art. 57, §
1º c/c Artigo 65 da Lei Federal 8.666/93, cujo objeto é a prorrogação do
prazo de vigência. Nivaldo José de Andrade – Prefeito Municipal.
7 cm -15 1061432 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI,
torna pública a celebração do 1° termo ADITIVO ao CONTRATO
n° 002/2016 com a empresa CONSOMINAS Engenharia Ltda., cujo
objeto é a prorrogação da vigência contratual por mais 36 (trinta e seis)
meses. Fundamentação Legal: cláusula sexta do contrato original, bem
como § 1° do art. 57 c/c inciso II do art. 57 da Lei Federal 8.666/93.
Data de assinatura: 05/01/2018. Nivaldo José de Andrade – Prefeito
Municipal.
2 cm -15 1061459 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA/MG
Torna público que será realizada licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 003/2018 tendo como objeto o “Registro de preço visando
à eventual aquisição de medicamentos destinados à distribuição gratuita à população do município, através da Unidade de Saúde - Rede
Farmácia de Minas, bem como a utilização na Unidade de Saúde no
âmbito do SUS municipal”. O edital poderá ser retirado no site: www.
saojosedabarra.mg.gov.br ou no Setor de Licitações, no Paço Municipal, sito a Travessa Ary Brasileiro de Castro, nº. 272, Centro, Telefone
(35) 3523-9200. O credenciamento e a abertura dos envelopes de proposta comercial acontecerá no dia 01/03/2018 às 08h30min e a fase
de lances e abertura dos envelopes de habilitação às 08h30min do dia
02/03/2018. São José da Barra, 15/02/2018. Paulo Sérgio Leandro de
Oliveira, Prefeito Municipal.
3 cm -14 1061172 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PEDRO DOS FERROS/MG TORNA PUBLICO - Extrato de edital de Tomada de Preço nº
002/2018. OBJETO: contratação de empresa especializada para execução de obras de drenagem pluvial, meio-fio, sarjeta, passeios, pavimentação com bloquetes sextavados, sinalização viária e rampa de acessibilidade no distrito de Águas Férreas, município de São Pedro dos Ferros/
MG, conforme projeto anexado ao edital. Tipo menor preço global –
por empreitada. Protocolo até 14/03/2018 às 09:00 horas. Abertura
às 09:00 horas do mesmo dia. Vistoria técnica in loco, às 10:00 horas
do dia 02/03/2018. Edital disponível através do cplspferros@hotmail.
com, com a devida identificação ou com retirada no paço municipal.
São Pedro dos Ferros/MG, 15 de fevereiro de 2018. Rodrigo Freitas
Miranda- Presidente da CPL, Newton Gabriel Avelar - Prefeito.
3 cm -15 1061471 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PEDRO DOS FERROS/MG TORNA PUBLICO - Extrato de edital de Tomada de Preço nº 001/2018.
OBJETO: contratação de empresa especializada para execução de obra
remanescente para finalização de quadra poliesportiva coberta com
vestiários padrão FNDE, em que se encontra inacabada no município
de São Pedro dos Ferros. Tipo menor preço global – por empreitada.
Protocolo até 05/03/2018 às 09:00 horas. Abertura às 09:00 horas do
mesmo dia. Vistoria técnica in loco, às 10:00 horas do dia 22/02/2018.
Edital disponível através do [email protected], com a devida
identificação ou com retirada no paço municipal. São Pedro dos Ferros/
MG, 15 de fevereiro de 2018. Rodrigo Freitas Miranda- Presidente da
CPL, Newton Gabriel Avelar - Prefeito.
3 cm -15 1061410 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO.
Processo 13/18 – PP 10/18. Por RP. Objeto: Aquisição de gênero alimentício. Credenciamento e Julgamento em 28/02/18, às 09:00 hs. 0
Edital está disponível, na sede da Prefeitura, Praça Raimundo Carneiro
48.Informações: 32 3536 1275. E-mail: prefeiturasf.licitacao@hotmail.
com.
2 cm -15 1061445 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA
torna público, que realizará Pregão n. 011/2018 – objeto –registro de
preços para aquisição de material e utensílios medico-hospitalares
com reserva de cota exclusiva para microempresas (ME), empresas de
pequeno porte (EPP) e microempresário individual (MEI), em atendimento às necessidades da unidade básica de saúde (UBS) do município
de Senhora de Oliveira, MG, no dia 28/02/2018. Solicitar edital: [email protected] 15/02/2018.
2 cm -15 1061201 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE/MG
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - Torna público que fará realizar
o seguinte Procedimento Licitatório: Pregão Presencial nº 001/2018 Objeto: Contratação de prestador de serviços de engenharia civil para
Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projetos.
Abertura: 28/02/2018 - 12:00 horas.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - Torna público que fará realizar
o seguinte Procedimento Licitatório: Pregão Presencial nº 002/2018 Objeto: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças,
componentes e acessórios genuínos ou originais de reposição, de primeira linha para veículos e máquinas. Abertura: 05/03/2018 - 09:00
horas.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - Torna público que fará realizar
o seguinte Procedimento Licitatório: Pregão Presencial nº 003/2018 Objeto: Contratação empresas/profissionais para prestação de serviços
de manutenção mecânica em veículos leves e funilaria e pintura em veículos e máquinas em geral. Abertura: 05/03/2018 - 12:00 horas.
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 - Torna público que fará realizar
o seguinte Procedimento Licitatório: Tomada de Preços nº 002/2018
- Objeto: Contratação de serviços de pedreiro. Abertura: 05/03/2018
- 14:00 horas.
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 - Torna público que fará realizar
o seguinte Procedimento Licitatório: Tomada de Preços nº 003/2018 Objeto: Contratação de serviços de oficineiros para o CRAS. Abertura:
05/03/2018 - 15:00 horas. Maiores informações poderão ser obtidas
através do e-mail: [email protected]Alaor José Machado
- Prefeito Municipal.
6 cm -15 1061205 - 1
PREFEITURA MUNICIPALDE SETE LAGOAS/MG
– Pregão Presencial 016/2018 – A Secretaria Municipal de Saúde
torna público que no dia 28/02/2018, às 09h00min, acontecerá a Sessão Pública de Licitação do Processo Licitatório nº 030/2018 – Pregão Presencial nº 016/2018 – Registro de Preços nº 017/2018, que
tem como objeto EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERINGAS, AGULHAS E LÂMINAS PARA BISTURI. A íntegra do Edital, com todas
as exigências, condições e especificações estabelecidas para o Processo

Licitatório, está à disposição dos interessados na Superintendência
de Compras e Contratos Administrativos da Secretaria Municipal de
Saúde de Sete Lagoas/MG, situada na Travessa Juarez Tanure, nº 15 /
4º Andar – Centro – Sete Lagoas/MG, ou no site oficial do município:
www.setelagoas.mg.gov.br. Comissão Permanente de Licitação.
3 cm -15 1061275 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETUBINHA/MG
Processo Licitatório nº 003/2018 - Pregão Presencial nº 02/2018 - Registro de Preços nº 01/2018 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa, com o objetivo de fornecimento (parcelado) de Gêneros Alimentícios em Manutenção ao Programa Municipal de Merenda
Escolar, diversas Secretarias e convênios, de acordo com o quantitativo
estimado e condições de fornecimento no Termo de Referência. O Prefeito Municipal, WARLEM ANTONIO JOSE BARBOSA, no uso de
suas atribuições legais e com base nas informações constantes do processo licitatório acima identificado, resolve homologa-lo, com os valores estimados das empresas abaixo relacionadas.
Proponente
Vr Global Estimado
Andrea Ornelas da Silva - ME
R$ 146.350,70
João Vicente Máximo Alecrim - ME
R$ 100.821,00
Sandra Borges Dias - MEI
R$ 111.712,20
Supermercado Universal Ltda - ME
R$ 227.875,50
Setubinha, 09 de fevereiro de 2018. WARLEM ANTONIO JOSÉ BARBOSA - Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETUBINHA/MG
Processo Licitatório nº 004/2018 - Pregão Presencial nº 03/2018 Registro de Preços nº 002/2018 - Registro de Preços para eventual
contratação de empresa, com o objetivo de fornecimento (parcelado)
de Produtos de Limpeza, higiene, copa e correlatos em manutenção as
Secretarias e Programas Especiais, de acordo com o quantitativo e condições de fornecimento no Termo de Referência. O Prefeito Municipal,
WARLEM ANTONIO JOSE BARBOSA, no uso de suas atribuições
legais e com base nas informações constantes do processo licitatório
acima identificado, resolve homologa-lo, com os valores estimados das
empresas abaixo relacionadas.
Proponente
Vr Global Estimado
Mundo Da Embalagem Ltda - EPP
R$ 63.047,40
Sandra Borges Dias - MEI
R$ 76.016,25
Supermercado Universal Ltda - ME
R$ 70.680,50
Setubinha, 15 de fevereiro de 2018. WARLEM ANTONIO JOSÉ BARBOSA - Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETUBINHA/MG
AVISO DE CANCELAMENTO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL
Nº 004/2018 - SRP Nº 003/2018 - A Comissão Permanente de Licitação
do Município de Setubinha/MG e, seu Pregoeiro responsável, vem a
público comunicar que a sessão de realização da Licitação que ocorreria no dia 16 de fevereiro de 2018 (sexta-feira), às 09:00h, na sede
da Prefeitura Municipal de Setubinha - sala de licitações - situada na
rua Inácio Esteves Lima, nº 163, centro, Setubinha/MG, destinada a
registro de preços para eventual contratação de empresa e proprietários
de veículos, visando prestação de transporte escolar da zona rural do
Município, para alunos da rede fundamental de ensino, teve a sessão
CANCELADA por motivos de conveniência e oportunidade da Administração Pública, visando promoção de ajustes técnicos no edital respectivo a bem do serviço público. Novas datas serão previa e oficialmente comunicadas aos interessados. Maiores informações junto ao
setor de licitações da Prefeitura Municipal. Setubinha, 15 de fevereiro
de 2018. VOLTAIRE A. ALVES DA SILVA (Presidente), ADEMAR
ALVES DOS SANTOS (Pregoeiro).
13 cm -15 1061562 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI – MG –
TERMO DE REVOGAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº
015/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. A comissão permanente de licitação do Município de Tocos do Moji, através da Presidência, informa a todos os interessados a participar da Licitação cujo
objeto é a contratação de serviços para análise de água quantitativa,
ficam cientes da REVOGAÇÃO em todos os seus termos, por interesse da administração da Presente Licitação para correção do Edital
012/2018, que ocorreria no dia 19 de fevereiro de 2018. Maiores informações estão disponível na Sede da Prefeitura Municipal sito à Rua
Antonio Mariano da Silva, nº 36 – centro – e pelo site www.tocosdomoji.mg.gov.br – Edilson Rosa Alves (Pregoeiro).
3 cm -09 1061072 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI – MG
– AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2018
– PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. Objeto: Contratação de serviços de Seguro da Frota de Veículos do Município, conforme especificado no anexo I do Edital. A sessão com entrega e abertura dos
envelopes será no dia 01 de março de 2018, até ás 13h: 30min. CREDENCIAMENTO; às 13h: 30min. INÍCIO DO CERTAME. O edital e
maiores informações estão disponível na Sede da Prefeitura Municipal
sito à Rua Antonio Mariano da Silva, nº 36 – centro – e pelo site www.
tocosdomoji.mg.gov.br – Antonio Rodrigues da Silva (Prefeito Municipal) – Edilson Rosa Alves (Pregoeiro).
3 cm -15 1061370 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA/MG.
PREGÃO ELETRÔNICO N° 35/2018. PROCESSO LICITATÓRIO
COM LOTE DE AMPLA CONCORRÊNCIA E LOTES EXCLUSIVOS ÀS M.E./E.P.P. Objeto: Aquisição de materiais, acessórios e uniformes (bolsas, cordas, bacias, bandeiras, bonés, calças e camisetas)
para o Departamento de Controle de Zoonoses e Endemias, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde - SMS. Tipo de licitação: Menor
preço. Recebimento das propostas por meio eletrônico: A partir das 12
horas do dia 16/02/2018 às 12h59min do dia 01/03/2018. Abertura das
propostas por meio eletrônico: Às 13 horas do dia 01/03/2018. Início
da Sessão de Disputa de Preços: Às 15 horas do dia 01/03/2018. Valor
estimado da licitação: R$ R$ 196.020,90. Fonte de recursos: Vinculados. Informações: O edital do Pregão Eletrônico n° 35/2018 estará disponível a partir das 12 horas do dia 16/02/2018 através dos seguintes
acessos: Portal eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Uberaba/
MG, pelo link: http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo,29557;
Junto à plataforma eletrônica de licitações do Banco do Brasil: www.
licitacoes-e.com.br. Demais informações podem ser obtidas pelo telefone (34) 3318-0938 e/ou e-mail: [email protected].
br. Uberaba/MG, 14 de fevereiro de 2018. RODRIGO LUIS VIEIRA.
Secretário Municipal de Administração.
5 cm -15 1061574 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA/MG.
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2018. O MUNICÍPIO DE UBERABA,
Estado de Minas Gerais, atendendo à Lei Federal nº 11.947/2009,
Resolução/FNDE/CD nº 26/2013 do Ministério da Educação e demais
disposições legais aplicáveis à espécie, em especial a Lei Federal nº
8.666/1993 no que lhe couber, torna público que fará realizar CHAMADA PÚBLICA para o fornecimento de gêneros alimentícios (frutas,
verduras e legumes), destinada à alimentação escolar dos alunos das Instituições Conveniadas, em conformidade com o Programa Nacional da
Alimentação Escolar - PNAE. DATA LIMITE PARA ENTREGA DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO: Até
às 14 horas do dia 26 de março de 2018. HORÁRIO PARA ABERTURA
DOS ENVELOPES: 14h30min do mesmo dia e no mesmo local. Valor
estimado da Licitação: R$ 363.360,00. Recurso: Vinculados. O Edital
deste processo licitatório, bem como outros documentos pertinentes ao
mesmo, podem ser baixados a partir das 12 horas do dia 21/02/2018,
através dos seguintes acessos: http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/
conteudo,42672 ou pelo portal oficial do Município http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/principal em: “Cidadãos – Serviços Municipais”
e após em: “Editais de Chamada Pública”. Outras informações podem
ser obtidas pelo telefone (34) 3318-0938 e/ou e-mail: licitacao.pmu@
uberabadigital.com.br. Uberaba/MG, 09 de fevereiro de 2018. Carlos
Eduardo do Nascimento. Presidente da C.P.L.
5 cm -15 1061451 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA/MG.
PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2018. Objeto: Aquisição e instalação
de 260 (duzentos e sessenta) poltronas para o auditório do memorial
Chico Xavier visando atender à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Tipo de licitação: Menor preço. Recebimento das propostas por meio eletrônico: A partir das 12 horas do
dia 16/02/2018 às 12h59min do dia 01/03/2018. Abertura das propostas por meio eletrônico: Às 13 horas do dia 01/03/2018. Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 15 horas do dia 01/03/2018. Valor estimado da licitação: R$ 230.834,90. Fonte de recurso: Convênio/Próprio.

sexta-feira, 16 de Fevereiro de 2018 – 17
Informações: O edital do Pregão Eletrônico n° 036/2018 estará disponível a partir das 12 horas do dia 16/02/2018 através dos seguintes
acessos: Portal eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Uberaba/
MG, pelo link: http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo,29557;
Junto à plataforma eletrônica de licitações do Banco do Brasil: www.
licitacoes-e.com.br.Demais informações podem ser obtidas pelo telefone (34) 3318-0938 e/ou e-mail: [email protected].
br. Uberaba/MG, 09 de fevereiro de 2018. RODRIGO LUIS VIEIRA.
Secretário Municipal de Administração. (Autoridade Competente).
4 cm -15 1061575 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA/MG.
Credenciamento N° 03/2018. Objeto: CREDENCIAMENTO de empresas credenciadas por instituição credenciadora supervisionada pelo
Banco Central do Brasil, para processar pagamentos, inclusive parcelados, mediante uso de cartões de débito e crédito normalmente aceitos
no mercado, sem restrição de bandeiras, e apresentar ao interessado os
planos de pagamento dos débitos em aberto, possibilitando ao titular
do cartão conhecer previamente os custos adicionais de cada forma de
pagamento e decidir pela opção que melhor atenda às suas necessidades, de acordo com o que determina a Lei Federal nº 8.666/93 e as cláusulas deste edital. Local, data e horário da sessão: Até às 15h(quinze)
horas do dia 08(oito) de Março de 2017, “Centro Administrativo Jornalista Ataliba Guaritá Neto” – Departamento de Licitação da Secretaria
Municipal de Obras, situada na Rua Dom Luis Maria Santana, 141,
Bairro Santa Marta, Uberaba/MG. Informações: [email protected] e pelos telefones: (34)3318-0395/3318-0588. OBSERVAÇÃO: Poderão participar do certame os licitantes que atenderem às
condições da lei e aos termos do referido instrumento convocatório.
Uberaba, 14 de Fevereiro de 2018. GUILHERME FELIX AMAD. Presidente da CPL/SESURB-SEOB-SEDEST.
5 cm -14 1061195 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Reaviso de Licitação. Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº.
769/2017. Licitação com reserva para Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte e itens para ampla Concorrência. Critério de Julgamento
“Menor Preço por Item”. Secretaria Municipal de Administratão, através da Diretoria de Compras - Realizará licitação supramencionada
- Objeto: Registro de Preços para futura ou eventual contratação de
empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha (GLP). em
atendimento à Secretaria acima citada. O Credenciamento para este
Pregão deverá ser efetuado até às 23:59 horas do dia 02/03/2018, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no
site da Caixa Econômica Federal - http://licitacoes.caixa.gov.br. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até
às 09:00 horas do dia 05/03/2018 e o início dos Lances na Internet será
das 13:00 até às 14:00 horas do dia 05/03/2018, no mesmo endereço
Web. Uberlândia, 14 de fevereiro de 2018. Monica Maria Costa - Diretoria de Compras.
4 cm -15 1061304 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG
TORNA PÚBLICO Concorrência Pública nº 001/2018 Permissão para
prestação de serviço público de transporte de passageiro por taxi no
município de Unaí-MG - Julgamento dia 03/04/2018 as 09:00 hs. Edital
completo no sítio: www.prefeituraunai.mg.gov.br, maiores informações
no tel. (38) 3677 9610 - Ramal 9015 - Unaí-MG, 15/02/2018 – Ana
Mari Mânica - Presidente CPL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG TORNA PÚBLICO
Resultado do Pregão Presencial nº 004/2018 - Ata de registro de preços nº 010/2018. Materiais e Reagentes de Laboratório. Ata completa
no sítio: www.prefeituraunai.mg.gov.br, maiores informações no tel.
(38) 3677 9610 - Ramal 9016 - Unaí-MG. 15/02/2018 – Maria Julieta
Estrela dos Santos – Pregoeira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG TORNA PÚBLICO Pregão Presencial nº 009/2018 Contratação de empresa para prestação de
serviços de arbitragem nas competições oficiais durante o ano de 2018
– Julgamento dia 28/02/2018 as 09:00 hs. Edital completo no sítio:
www.prefeituraunai.mg.gov.br, maiores informações no tel. (38) 3677
9610 - Ramal 9016 - Unaí-MG, 15/02/2018 – Fernanda Caroliny C. P.
Santana - Pregoeira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG TORNA PUBLICO Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 379/2017 – Jose Ivan da Rocha;
Termo de Retificação ao Primeiro termo aditivo ao contrato nº 022/2017
- José Francisco da Silva; Termo de Retificação ao Primeiro termo aditivo aos contratos nº 303 e 304/2017 - Jose Ivan da Rocha; Termo de
Retificação ao sexto termo aditivo ao contrato nº 058/2015 - Tamasa
Engenharia S/A; Termo de Retificação ao contrato nº 432/2017 – Stratel Agri Ltda. Aditivos e termos de retificação na íntegra disponível no
sítio: www.prefeituraunai.mg.gov.br, maiores informações no telefone
(38) 3677-9610 ramal 9016. Unaí-MG, 15 de Fevereiro de 2018. José
Gomes Branquinho – Prefeito Municipal.
8 cm -15 1061258 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA
- PL014/2018 – PP/RP Nº008/2018 – Exclusivo MEI, ME e EPP
- Registro de preço para eventual aquisição de suplemento nutricional proteico para paciente com quadro de linfoma folicular / desnutrição. Data/hora do recebimento dos envelopes: 01/03/2018 09:00:00 h.
Tipo de Licitação: Menor Preço. Maiores informações: Av. São Paulo,
nº 83, Centro, Vargem Bonita, MG, pelo telefone: (037) 3435–1131,
pelo e-mail: [email protected] . Kelma Soares MacedoPregoeira.
2 cm -15 1061463 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DA SERRA-MG
, torna público, a que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 011/2018, Processo Nº071/2018, do tipo MAIOR
DESCONTO NA TABELA DA MÉDIA OBTIDA, na forma de Registro de Preços para Aquisição de Pneus Novos, Câmaras, Protetores, Bicos e Serviço de Alinhamento e Balanceamento. Abertura dia
28/02/2018 às 09:00hs. Luiz Cláudio Ferreira – Pregoeiro/ e-mail: [email protected] (34)3654-1259
2 cm -09 1060800 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DA SERRA MG
torna público, que está realizando até o dia 09 de março de 2018 ás
14:00hs, CHAMADA PÚBLICA n 001/2018 PROCESSO n 099/2018 ,
visando a seleção de empresa do ramo de construção civil para implantação de empreendimento habitacional do programa PMCMV – FAR –
Faixa 1, com elaboração de Projetos de Engenharia, Execução de Obras
de Infraestrutura e das Edificações de até 100 Unidades Habitacionais
com área mínima de 42,23 m². Divino Marques da Cruz – Presidente da
CPL / e-mail: [email protected] Tel. 34 36541259.
2 cm -08 1060203 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DA SERRA-MG
torna público, a que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 013/2018, Processo Nº132/2018, do tipo MAIOR
PERCENTUAL DE DESCONTO NA TABELA DA MÉDIA OBTIDA,
na forma de Registro de Preços para Aquisição de Material de Expediente. Abertura dia 05/03/2018 às 14:00hs. Luiz Cláudio Ferreira –
Pregoeiro/ e-mail: [email protected] (34) 3654-1259
2 cm -14 1061177 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DA SERRA-MG
torna público, a que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 012/2018, Processo Nº131/2018, do tipo MAIOR
PERCENTUAL DE DESCONTO NA TABELA DA MONTADORA,
na forma de Registro de Preços para Aquisição de Peças Automotivas
Originais para Manutenção de Veículos Leves e Pesados. Abertura dia
05/03/2018 às 09:00hs. Luiz Cláudio Ferreira – Pregoeiro/ e-mail: [email protected] (34) 3654-1259
2 cm -14 1061175 - 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA - MG –
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018 – A
Prefeitura Municipal de Itabirinha – MG comunica a instauração do
Processo Administrativo de Licitação nº 06/2018, na modalidade Pregão Presencial nº 06/2018, Menor Preço, cujo objeto é a aquisição de
produtos da agricultura familiar para consumo dos alunos das escolas de ensino infantil e fundamental em atendimento a Resolução n°
26/2013, do FNDE, com abertura dos envelopes, no dia 01 de março
de 2018, às 08h00m, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de
Itabirinha. Cópia do edital poderá ser obtida na sede do Município na
Rua Cândido Bacelar, nº. 76, centro, Itabirinha – MG e Informações
através do contato: Telefax (0xx33) 3247-1403, (Sr.Walassy Magno
Feliciano Reis).
3 cm -15 1061383 - 1