DOEPE 29/10/2016 - Pág. 20 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
20 - Ano XCIII • NÀ 203
classificação do imóvel na categoria comercial, ao valor unitário
de R$ 7,60 o m³, com desconto tarifário de 30%, podendo chegar
ao valor de R$ 7,06 o m³, com desconto de 35% sobre a tarifa
da Estrutura Tarifária vigente, conforme Resolução de Diretoria nº
14/2016, compreendendo o imóvel com matrícula 107314711, com
consumos mínimos de 3.000 m³. DATA: 06.09.16. Edilene Maria
Soares – Gestora do Contrato.
CT.PS.16.3.212 - CI Nº 038/2016 – CEL2, DE 05/08/2016. PGE
Nº 101/2016 – CEL2/COMPESA. PROCESSO COMPESA N°
6302/2016. GED Nº 1157056. CONTRATADA: BMP REIS LIMA
EPP – CNPJ; 01.976.180/0001-04 - SERVIÇO DE MARKETING
ATIVO DIRECIONADO A COBRANÇA DOS CLIENTES
INADIMPLENTES, o qual será de responsabilidade e obrigação
exclusiva, da CONTRATADA. PRAZO: 12 meses. VALOR: R$
986.990,00. DATA: 09.09.16. José Roberto Freitas Sobral –
Gestor do Contrato.
CT.PS.16.2.213 - CI Nº 071/2016 - DGC, DE 01/09/2016, EM
DECORRÊNCIA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 023/2016, PROCESSO Nº034.2016.VII.
PE.023.SAD. GED Nº 1160982. CONTRATADA: BRASLUSO
TURISMO LTDA – CNPJ: 09.480.880/0001-15 - Prestação
de serviços de reserva, emissão entrega de bilhetes
aéreos para viagens nacionais e internacionais e demais
serviços correlatos, através de disponibilização de sistema
informatizado, atendimento das necessidades Compesa.
VALOR: R$ 400,000.00. PRAZO: 12 meses, 15/09/2016 à
14/09/2017. DATA: 15.09.16.
CT.PS.16.4.214 - CI Nº 056/2016 - CPL, DE 29/08/2016. EC Nº
005/2016 – DRM/CPL - PROCESSO COMPESA Nº 006105/2016.
GED Nº 1145552. CONTRATADA: REAL ENERGY LTDA – CNPJ:
41.116.138/0001-38 - A prestação de serviços de manutenção
mecânica em equipamentos, de forma contínua, nas unidades
operacionais dos sistemas de produção e abastecimento de água
da Compesa na RMR. VALOR: R$ 2.747.705,55. PRAZO: 12
meses. DATA: 15.09.16. Ronaldo Gomes de Castro – Gestor do
Contrato.
CT.OS.16.5.215 - CI Nº 060/2016 - CPL, de 14/09/2016.
RDC Nº 001/2016 - DTE/CPL. PROCESSO COMPESA
Nº 6291/2016. GED Nº 1154030. CONTRATADA: SANEA
EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA –
CNPJ: 41.042.367/0001-55 - Adequação da ETE Cabanga para
elevar o nível de tratamento de primário para secundário, com
remoção de cloriformes. VALOR: R$ 64.500.000,00. PRAZO: 24
meses. RECURSO: CAIXA - FGTS. DATA: 15.09.16. Judas Tadeu
Alves da Souza – Gestor do Contrato.
CT.OS.16.6.216 - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016
– DRI/CPL– PROCESSO COMPESA Nº 006217/2016. CI Nº
058/2016 – CPL, DE 13/09/2016. GED 1152693. CONTRATADA:
REAL ENERGY LTDA – CNPJ: 41.116.138/0001-38 - Constitui
objeto do presente Contrato a execução, pelo regime de
empreitada por preços unitários,da execução dos serviços/obras
de energização das Estações Elevatórias A1 e A2 do Sistema
de Esgotamento Sanitário de Afogados da Ingazeira, o qual será
de responsabilidade e obrigação exclusiva da CONTRATADA.
VALOR: R$ 301.516,61. PRAZO: 08 meses. RECURSO:
CODEVASF – AFOGADOS DA INGAZEIRA. DATA: 15.09.16.
Bruno Florêncio Soares – Gestor do Contrato.
CT.PS.16.5.218 - CI Nº 035/2016 CEL2. PROCESSO CEL 2
/ COMPESA/ BID Nº 6236/2016. SELEÇÃO BASEADA NAS
QUALIFICAÇÕES DO CONSULTOR (SQC) Nº 001/2016
CEL2/BID. GED Nº 1152858. CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO
POLITÉCNICA DE CONSULTORIA - POLICONSULT –
CNPJ: 41.227.190/0001-61 - Contratação de empresa de
consultoria para elaboração de projetos básico e executivo de
laboratórios de análises de amostras de água e esgoto na bacia
do Rio Ipojuca. VALOR: R$ 61.3200,00. PRAZO: 09 meses.
RECURSO: BID. DATA: 16.09.16. Sérgio Murilo Guimarães –
Gestor do Contrato.
CT.FM.16.3.219 - REF. PGE Nº 047/2016 CEL2 e CI Nº 036/2016
de 31/08/2016. GED Nº 1149219. CONTRATADA: MOBILIARE
MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA – CNPJ: 10.250.102/000119 - Fornecimento de bens de uso administrativo (mobiliário),
integrantes dos lotes 01, lote 02 e lote 03. VALOR: R$ 395.000,00.
PRAZO: 30 dias. RECURSO: BID. DATA: 20.09.16. Kelly
Magalhães – Gestora do Contrato.
CT.OS.16.6.220 - CI Nº 059/2016 - CPL, de 16/09/2016. EDITAL
DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2016 - DRI/CPL - PROCESSO Nº
6127/2016. GED Nº 1143617. CONTRATADA: CONSTRUTORA
TRIEDRO LTDA – CNPJ: 10.634.830/0001-24 - Execução
dos serviços/obras de IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ITAPETIM/PE. VALOR: R$
9.479.401,36. PRAZO: 18 meses. RECURSO: CAIXA- FGTS E
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. DATA: 19.09.16.
Bruno Florêncio Soares – Gestor do Contrato.
CT.FM.16.3.222 - REF. PGE Nº 047/2016 CEL2 E CI Nº 036/2016
CEL2. DE 31/08/2016. GED. 1149219. CONTRATADA:
CAPELLI E CAPELLI LTDA - EPP – CNPJ: 41.042.367/000155 - O fornecimento de bens de uso administrativo (mobiliário),
integrante do lote 04 do Pregão Eletrônico PGE Nº 047/2016
CEL2, a fim de atender às necessidades da nova sede da
Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA.
VALOR: R$ 589.999,20. PRAZO: 90 Dias. RECURSO: BID.
DATA: 22.09.16.
CT.FM.16.2.223 - CI Nº 079/2016 – CSL. PGE Nº 071/2016 –
CSL -PROCESSO COMPESA Nº 006243/2016, GED 1128786.
CONTRATADA: LEÃO ENERGIA INDÚSTRIA DE GERADORES
LTDA – CNPJ: 10.837.578/0001-50 - A aquisição/fornecimento de
grupo gerador trifásico 450 kVA. VALOR: R$ 145.990,00. PRAZO:
60 Dias. DATA: 22.09.16.
CT.PS.16.2.226
INEXIGIBILIDADE
DE
LICITAÇÃO.
PROCESSO COMPESA N° 6454/2016. CI Nº 25/2016 – ENG.
HILDEMÁRIO PEREIRA VIANA JUNIOR, DE 09/09/2016.
GED Nº 1162086. CONTRATADA: DIV DESIGN – MAX
COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS EIRELI EPP –
CNPJ: 12.270.936/0001-11 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS
PISO-TETO LINHA ABSOLUTE 75MM E 100MM, o qual será de
obrigação exclusiva da CONTRATADA. VALOR: R$ 399.973,70.
PRAZO: 90 Dias. DATA: 23.09.16. Hildemario Pereira Viana
Junior – Gestor do Contrato.
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
CT.FM.16.3.227 - REF. PGE Nº 094/2016 CEL2 E CI Nº 042/2016
CEL2. DE 31/08/2016. GED. 1155840. CONTRATADA: NEIDE
CARDOSO E CIA LTDA - ME – CNPJ: 03.225.149/000167 - AQUISIÇÃO DE TELAS SOLARES, a fim de atender as
necessidades da COMPESA. PRAZO: 90 Dias. VALOR: R$
280.000,20. RECURSO: BID. DATA: 27.09.16.
a alteração de cláusula contratual, referente à PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA GNR RUSSAS. CONTRATADA:
RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ n° 08.
488.802/0001-02. VALOR: R$ 63.968,93. RECURSO: COMPESA.
DATA: 01.09.16. David Gusmão – Gestor do Contrato.
CT.PS.16.2.228 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO
COMPESA nº 6471/2016, GED Nº 1162117. PARECER
OPINATIVO Nº 047/2016, DE 26/09/2016 DA GEC, DEVIDAMENTE
HOMOLOGADO PELA DIRETORIA DA COMPESA, SOLICITADA
ATRAVÉS DA CI nº 107/2016 – GCC, DE 26/09/2016.
CONTRATADA: MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS
ASSOCIADOS S/C – CNPJ; 05.751.699/0001-45 - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA,
NAS ÁREAS CÍVEL E TRABALHISTA, NO ÂMBITO DO ESTADO
DE PERNAMBUCO. PRAZO: 180 dias. VALOR: A COMPESA
pagará à CONTRATADA, ao preço unitário, por processo, constante
da sua proposta, datada de 05/09/2016, devidamente ratificada
no ato de assinatura deste instrumento, o valor unitário mensal
de R$ 22,76, por mês, por processo, totalizando R$ 819.360,00 LIMITADOS AO QUANTITATIVO DE 6.000 PROCESSOS. DATA:
29.09.16. Djalma – Gestor do Contrato.
3° Termo aditivo ao CT.PS.14.5.129 - Prorrogação do prazo
de vigência do contrato COMPESA CT.PS.14.5.129 - Contrato
PSHPE Nº 009/2014; CONTRATADA: CONSÓRCIO ARCADIS
LOGOS S.A / ARCADIS U.S - CNPJ n° 07.939.296/0001-50.
Prazo: 76 Dias, 04/09/2016 à 18/11/2016. DATA:01.09.16.
Luciana Nunes da Silva – Gestora do Contrato.
CT.FM.16.3.229 - CI nº 224/2016 – GCM, datada de 31/08/2016.
GED nº 1161839. CONTRATADA: CENTRO DE PESQUISA
AGGEU MAGALHÃES – CpqAM/Fiocruz – PE – CNPJ:
33.781.055/0007-20- Constitui o objeto do presente instrumento,
a prestação e a utilização dos serviços públicos de abastecimento
de água e esgotamento sanitário. VALOR: o CLIENTE pagará,
à COMPESA, a tarifa mínima de R$ 52,95, correspondente ao
consumo de até 10 m³ e R$ 8,04 por m³ excedente. PRAZO: 60
meses. DATA: 29.09.2016. Edilene Maria Soares – Gestora do
Contrato.
CT.FM.16.5.230 - PGE Nº 112/2016 CEL2 E CI Nº 044/2016
CEL2 DE 23/09/2016. GED. 1154100. CONTRATADA: BENTLEY
SYSTEMS BRASIL LTDA – CNPJ: 01.712.235/0001-79 - o
FORNECIMENTO DE SOFTWARES PARA MODELAGEM
E DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO E EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE TREINAMENTOS NAS ÁREAS DE PROJETOS
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
VALOR: R$ 229.000,00. PRAZO: 06 meses. RECURSO: BID.
DATA: 30.09.2016. Sérgio Murilo Guimarães – Gestor do Contrato.
(F)
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CIA. PERNAMBUCANA DE
SANEAMENTO - COMPESA
EXTRATO DE CONVÊNIOS – SETEMBRO 2016
CONVÊNIOS
CV.16.4.221 - CI Nº 007/2016 – GNM OESTE, datada de
27/06/2016. GED nº 1157843. CONTRATADA: GL INDÚSTRIA
E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ n°
17.090.600/0001-90 - Cooperação técnica entre as partes,
objetivando a implantação de 1.908m de rede de água tratada
da ETA Moreno até a fábrica da GL INDÚSTRIA. RECURSO:
DEBENTURES III INVESTIMENTO. PRAZO: 02 meses. VALOR:
R$ 85.017,56. DATA: 19.09.2016. Robson Alves dos Santos –
Gestor do Convênio.
CV.16.2.225 - CI Nº 624/2016 – GAP, DATADA DE 13/09/2016.
GED nº 1162369. CONTRATADA: TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 5ª REGIÃO – CNPJ n° 24.130.072/0001-11 - A
cessão do empregado da COMPESA, Sr. ALEXANDRE NADER
DE AZEVEDO, com matrícula nº 5630. PRAZO: Fica ajustado
que este Convênio terá vigência no período de 01/09/2015 até
31/12/2016. DATA: 23.09.2016.
(F)
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E ENERGÉTICOS
CIA. PERNAMBUCANA DE
SANEAMENTO – COMPESA
SETEMBRO 2016
CANCELAMENTO: Contrato n° CT.FM.16.3.202 - AGÊNCIA
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) –
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PORTOS,
AEROPORTOS, FROTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS
NO ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ n° 03.112.386/0010-02.
(F)
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CIA. PERNAMBUCANA DE
SANEAMENTO – COMPESA
EXTRATO DE CONTRATOS – SETEMBRO – 2016
4º Termo aditivo ao CT.PS.13.6.024 - Revisão dos custos
unitários, da composição do BDI e dos encargos sociais do
CT.PS. 12.4.054, em decorrência da desoneração, a devolução de
valores, pela CONTRATADA, referente aos serviços executados
no período da desoneração; bem como a alteração de cláusula
contratual, referente à CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
SES NA GNR AGRESTE CENTRAL. CONTRATADA: RIO UNA
SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ n° 08. 488.802/0001-02.
VALOR: R$ 114.517,55. DATA: 01.09.16. Carlos Alberto B. Santos
– Gestor do Contrato.
5º Termo aditivo ao CT.PS.13.6.024 – Revisão dos custos
unitários, da composição do BDI e dos encargos sociais do CT.PS.
13.6.024, em decorrência da oneração, pela COMPESA, referente
aos serviços executados no período da desoneração; bem como
a alteração de cláusula contratual, referente à CONSERVAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE SES NA GNR AGRESTE CENTRAL;
CONTRATADA: RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP CNPJ n° 08. 488.802/0001-02. Valor: o contrato CT.PS.13.6.024
fica onerado no valor total de R$ 4.581,34; DATA: 01.09.16. Carlos
Alberto B. Santos – Gestor do Contrato.
1º Termo aditivo ao CT.LC.15.6.273 – Renovação de prazo do
CT.LC.15.6.273, referente à locação do imóvel, de propriedade
da locadora, situação na AV. 29 de dezembro, nº 715, lojas 14
e 15, via Shopping, Santa cruz do Capibaribe; CONTRATADA:
M. MESTRE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ n°
06.000.016/0001-80. Valor: R$ 27.549,96; PRAZO: 12 meses,
01/10/2016 à 30/09/2017. DATA: 02.09.16. Mario Heitor de Gadê
Negócio Filho – Gestor do Contrato.
1° Termo aditivo ao CT.OS.15.4.100 - Prorrogação do prazo e a
adequação de planilha, com supressão de serviços, no percentual
de 25% (vinte e cinco por cento) do CT.OS. 15.4.100, referente
aos serviços/obras de implantação de rede de distribuição na
Rua do Amparo e instalação de hidrantes no Sítio História de
Olinda; CONTRATADA: REAL ENERGY LTDA - CNPJ n°
41.116.138/0001-38. PRAZO: 120 Dias, 07/09/2016 à 06/01/2017.
VALOR: SUPRESSÃO 44.784,19 VALOR TOTAL 134.327,90.
DATA: 02.09.16. Enildo Manoel da Silva Junior – Gestor do
Contrato.
2º Termo aditivo ao CT.OS.15.7.430 - A adequação de
planilha com acréscimo contratual no percentual de 7,54% ao
CT.OS.15.7.430, que trata da execução das obras de implantação
de sistema de esgotamento sanitário composto por ramais
condominiais de esgoto, rede coletora, Estação Elevatória de
Esgotos - EEE, emissário de recalque, Estação de tratamento de
Esgotos - ETE e ligações domiciliares, na Cidade de Gravatá/PE;
CONTRATADA: FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO
LTDA - CNPJ n° 35.541.010/0001-19. Valor: R$ 2.180.021,26.
RECURSO: BID. DATA: 02.09.16. Antônio Batista de Souza Filho
– Gestor do Contrato.
1º Termo aditivo ao CT.LC.15.6.260 - Prorrogação do prazo do
CT.LC.15.6.260, referente à Locação do imóvel, de propriedade
do LOCADOR, situado a Rua 11 de Novembro, n° 92-B, Centro,
Maraial/PE, destinado ao funcionamento da loja de atendimento
Local da Compesa. CONTRATADA: SEVERINO ESPINDOLA DA
SILVA - CPF n° 252.827.354-15. Prazo: 12 meses, 15/09/2016 à
14/09/2017. Valor: R$ 4.704,12. RECURSO: COMPESA. DATA:
02.09.16. Bruno Adelino de Farias – Gestor do Contrato.
1º Termo aditivo ao CT.PS.15.3.424 - Acréscimo de serviços,
no percentual de 8%, do CT.PS.15.3.424, referente à locação,
instalação e manutenção de 50 aparelhos purificadores de água.
CONTRATADA: WHIRLPOOL S/A - CNPJ n° 59.105.999/000186. VALOR: ACRÉSCIMO R$ 2.512,80. RECURSO: COMPESA.
DATA: 02.09.16. João Henrique da C. R. Cavalcanti – Gestor do
Contrato.
4º Termo aditivo ao CT.OS.15.5.167 - Retificação da CLÁUSULA
TERCEIRA, PARÁGRAFO ÚNICO do 2º Termo Aditivo ao
CT.OS.15.5.167, referente à execução dos serviços/obras de
implantação de sistema de supervisão e controle (ssc) para atender
às necessidades de automação, telemedição e telecomando das
instalações, com a finalidade de aprimorar o controle operacional
do sistema de abastecimento de água de floresta, inclusive
com fornecimento de equipamentos, softwares e materiais;
CONTRATADA: VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA CNPJ n° 65.688.111/0001-88. DATA: 02.09.16. Anderson Santos
Quadro – Gestor do Contrato.
ADITIVO
1º Termo aditivo ao CT.OS.15.7.430 - O reajustamento de
preços do CT.OS. 15.7.430, cujo objeto é a execução das obras
de implantação de sistema de esgotamento sanitário composto
por ramais condominiais de esgoto, rede coletora, Estação
Elevatória de Esgotos - EEE, emissário de recalque, Estação de
Tratamento de Esgotos – ETE e ligações domiciliares, na Cidade
de Gravatá/PE. CONTRATADA: FLAMAC INCORPORAÇÃO
E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ n° 35.541.010/0001-19.
RECURSO: BID. Valor: R$ 1.728.367,77. DATA: 01.09.16.
3° Termo aditivo ao CT.OS.13.4.255 - Prorrogação de
prazo do CT.OS.13.4.255, referente às obras e serviços de
implantação do sistema adutor para Porto de Galinhas, Muro
Alto, Nossa Senhora do Ó e Maracaípe. CONTRATADA: SANEA
EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSLTORIA LTDA CNPJ n° 41.042.367/00001-55. PRAZO: 10 meses, 05/10/2016
à 04/08/2017. DATA: 01.09.16. Edrisio Mendes dos S. Filho –
Gestor do Contrato.
1º Termo aditivo ao CT.PS.15.6.165 - Revisão dos custos
unitários, da composição do BDI e dos encargos sociais do CT.PS.
15.6.165, em decorrência da oneração, pela COMPESA, referente
aos serviços executados no período da desoneração; bem como
2º Termo aditivo ao CT.OS.15.6.083 - Prorrogação do prazo
do CT.OS. 15.6.083, referente às obras e serviços de ampliação
da ETA Bezerros – PE -Lote I. CONTRATADA: TEC HIDRO
SERVIÇOS TÉCNICOS E COMÉRCIO LTDA - CNPJ n°
04.491.523/0001-39. PRAZO: 540 Dias, 30/10/2016 á 22/04/2017.
DATA: 02.09.16.
19º Termo aditivo CT.OS.10.5.204 - Prorrogação do prazo do
CT.OS.10.5.204, que se refere aos serviços de adequação da
ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de
Limoeiro - PE. CONTRATADA: SANEA EMPREENDIMENTOS,
PROJETOS E CONSLTORIA LTDA - CNPJ n° 41.042.367/000155. Prazo: 365 Dias, 28/08/2016 à 27/08/2017. DATA: 02.09.16.
Orlando Carlos da Silva Filho – Gestor do Contrato.
6º Termo aditivo ao CT.OS.12.4.291 - A concessão de reajuste
contratual e a renúncia parcial o reajuste do CT.OS.12.4.291,
referente à perfuração, instalação eletromecânica e, energização
dos poços tubulares profundos (P2.4 - GN E, P.2.5 - GN)
destinados ao reforço do sistema de abastecimento de água de
Pontas de Pedra - Município de Goiana-PE. CONTRATADA:
HIDROCON HIDROGEÓLOGOS CONSULTORES LTDA - CNPJ
n° 13.647.862/0001-52. Valor: R$ 86.117,36. DATA: 02.09.16.
Robson Xavier Duarte – Gestor do Contrato.
Recife, 29 de outubro de 2016
6º Termo aditivo ao CT.OS.12.4.284 - Prorrogação do prazo do
CT.OS. 12.4.284, correspondente a Contratação de Sistema de
Supervisão e Controle (SSC) de 67 Unidades Operacionais da
Área de Abrangência do PROMAIS. CONTRATADA: TELVENT
BRASIL S/A - CNPJ n° 31.432.685/0004-11. Prazo: 100 dias,
19/11/2016 à 26/02/2017. DATA: 02.09.16. Anderson Santos
Quadros – Gestor do Contrato.
11° Termo Aditivo ao CT.OS.12.4.184 - Prorrogação do parzo do
CT.OS.12.4.184, referente à execução das obras e serviços de
setorização e substituição de infraestrutura de rede nos bairros
de ilha do leite (D-23); IPSEP (D-38, D-39 E D-50); Imbiribeira
(D-41 e D-42); Afogados (D-44A); São José e Santo Antônio
(D-44B); Brasília Teimosa e Pina (D-45) e Boa Viagem (D-48 e
D-49). CONTRATADA: PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ n° 01.958.324/0001-08.
Prazo: 90 dias, 07/09/2016 à 05/12/2016. DATA: 05.09.16. Alex
Vinícius Lima Washington – Gestor do Contrato.
20º Termo aditivo ao CT.PS.09.0.0294 - Concessão de
reajuste de preços do contrato CT.PS.09.0.0294, refente à
elaboração do diagnostico do sistema existente, relatório
técnico preliminar, projeto básico e estudos complementares,
visando à adequação/ampliação do sistema de abastecimento
de água da cidade de Vitória de Santo Antão e dos Distritos de
Bonança e cidade de deus, bem como aumento da produção
de água a aprtir da Barragem de Tapacurá. CONTRATADA:
TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - CNPJ
n° 00.507.946/0001-49. RECURSO: COMPESA. VALOR: R$
65.000,00. DATA: 08.09.2016.
5º Termo aditivo ao CT.PS.14.5.279 - Alteração do período de
suspensão da execução prevista no 4º termo aditivo do CT.PS.
14.5.279, o qual se refere à execução dos serviços relativos à
elaboração de estudos e projetos para adequação e ampliação do
Sistema Adutor do Oeste a partir do Stand Pipe 2. CONTRATADA:
PCE – PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA
– CNPJ: 35.808.088/001-57. DATA: 08.09.16. José Robson
Oliveira da Veiga – Gestor do Contrato.
5° Termo aditivo ao CT.PS.14.5.091 – O reajuste de preços do
CT.PS. 14.5.091, referente à elaboração de diagnóstico do sistema
existente, relatório técnico preliminar, projeto básico e estudos
complementares, visando a adequação/ampliação do sistema de
abastecimento de água da cidade de Escada/PE. CONTRATADA:
PCE – PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA.
CNPJ n° 35.808.088/001-57. VALOR: R$ 65.912,49. DATA:
08.09.16. Percilla Deluze Bezerra da Silva – Gestora do Contrato.
4° Termo Aditivo ao CT.OS.14.6.315 – Prorrogação de prazo
do CT.OS.14.6.315, referente às obras e serviços da ampliação
do sistema de abastecimento de água da cidade de Aliança.
CONTRATADA: GCM CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA - CNPJ n° 35.597.061/0001-62. Prazo: 90 dias, 16/10/2016
à 13/01/2017. DATA: 08.09.16. Augusto Dantas – Gestor do
Contrato.
17° Termo Aditivo ao CT.OS.12.4.142 – Prorrogação do
prazo do CT.OS. 12.4.142, referente às obras e serviços de
perfuração, instalação eletromecânica e energização dos poços
tubulares profundos (P.1.13 – IT e P.1.14 – lT) destinados ao
reforço do sistema de abastecimento de água de Itamaracá
– PE. CONTRATADA: HIDROCON HIDROGEÓLOGOS
CONSULTORES LTDA - CNPJ n° 13.647.862/0001-52. PRAZO:
90 dias, 15/08/2016 à 12/11/2016. DATA: 09.09.16.
1º Termo aditivo ao CT.LC.15.6.270 - A renovação de prazo do
CT.LC. 15.6.270, referente à locação do imóvel, de propriedade da
LOCADORA, situado à Coronel Clementino Coelho, nº 341, Centro
– Afrânio/PE. CONTRATADA: MARIA DILZA CAVALCANTI
RAMOS - CPF n° 024.973.554-79. PRAZO: 12 meses, 18/09/2016
à 17/09/2017. VALOR: R$ 6.213,00. DATA: 09.09.16. Eliane
Bezerra de Almeida Ferreira – Gestora do Contrato.
4º Termo aditivo ao CT.OS.13.4.113 - Prorrogação de
prazo CT.OS.13.4.113, referente a contratação de obras e
serviços de automação do sistema de abastecimento de água
do polo farmacoquímico de Goiana - PE. CONTRATADA:
ÍCONE TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA - CNPJ n°
02.783.217/0001-40. Prazo: 110 Dias, 19/09/2016 à 06/01/2017.
DATA: 12.09.16.
2º Termo aditivo ao CT.PS.14.4.243 - Prorrogação de prazo e
retificação das CLÁUSULA PRIMEIRA, TERCEIRA e QUINTA do
1º Termo de Aditamento do CT.PS. 14.4.243. LER-SE: prorrogação
de prazo e a supressão no percentual de 29,19%, do CT.PS.
14.4.243, o qual se refere à prestação de locação e manutenção
de estações de radiocomunicação na Região Metropolitana do
Recife. CONTRATADA: RADNOR COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA EPP CNPJ n° 01.252.610/0001-45. PRAZO: 12 meses, 07/10/2016 à
06/10/2017. VALOR: R$ 239.040,60. DATA: 12.09.16. Anderson
Santos Quadros – Gestor do Contrato.
4º termo aditivo ao CT.OS.14.5.317 - Concessão de reajuste,
ao CT.OS. 14.5.317, que se refere à implantação do sistema
de abastecimento de água do Distrito de Volta do Moxotó, em
Jatobá/PE. CONTRATADA: ABL ENGENHARIA COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÃO LTDA - CNPJ n° 00.654.704/000188. Valor: R$ 129.196,35. RECURSO: DEBÊNTURES III
INVESTIMENTOS. DATA: 13.09.16. Gileno Gomes de Oliveira
– Gestor do Contrato.
7º Termo aditivo ao CT.PS.13.5.011 - Revisão dos custos
unitários, da composição do BDI e dos encargos sociais do
CT.PS. 13.5.011, em decorrência da oneração, o ressarcimento
de valores, pela COMPESA, referente aos serviços executados
no período da desoneração; bem como a alteração de cláusula
contratual, referente à prestação de serviços de operação e
manutenção de forma contínua do sistema de abastecimento
de água e o do sistema de esgotamento sanitário do Distrito
estatual de Fernando de Noronha. CONTRATADA: OTL
OBRAS TÉCNICAS LTDA - CNPJ n° 00.545.355/0001-66.
VALOR: R$ 83.054,42. DATA:13.09.16. Juliana P. Cavalcanti
– Gestora do Contrato.
6° Termo Aditivo ao CT.OS.14.6.295 - Retificação do 3º Termo
Aditivo especificamente as clausulas primeira e segunda. Constitui
o objeto do presente Instrumento a adequação de planilha com
a supressão de serviços, no percentual de 1,68% e a revisão
dos preços unitários do CT.OS. 14.6.295, referente à ampliação